专注法律专心服务！

因承包人原因导致的返工责任由承包人自行承担

因承包人原因导致的返工责任由承包人自行承担

（本文作者：上海市汇盛律师事务所 马庆勇 律师 15800914918）

案情简介：

朝阳公司与建业公司签订建设工程施工合同，约定由建业公司承包建设朝阳公司办公楼工程，合同总价700万元。施工期间，朝阳公司发现建业公司使用的水泥标号与设计要求不符，遂要求建业公司返工重建。工程竣工验收结算时，建业公司报价780万元，将返工工程量涉及的80万元也计算在工程造价内，朝阳公司拒绝支付，建业公司向法院提起诉讼。

法院审理：

建业公司使用不符合工程设计标准的建筑材料，朝阳公司有权要求其返工重建，由此造成返工的工程量，朝阳公司有权不予计量。法院遂判令朝阳公司支付工程款700万元，并驳回建业公司要求支付返工工程量涉及80万元的诉请。

律师评析：

一、《合同法》第281条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”本案中，建业公司使用不符合工程设计标准的水泥材料，故朝阳公司有权要求其返工重建。

二、财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》第13条规定“对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。”故本案中，涉及到80万元的返工工程量责任应由建业公司自行承担，因此，法院的判决是正确的。